大家好，我叫郑金菊，绝望的我实在无路可走了，只能在网络上跪求各位网友和有相同经历的人支持转发，声张正义，不要让病魔缠身的我家破人亡！

我家于2016年1月经人介绍到贵州省黔南州都匀市独山县承接贵州新雅五福衡泰房地产开发有限公司“独山大学城商业长的房建项目。本是奔着生计去的，没想到因此违法项目导致我们一家深陷困境，好不容易举债起诉判决下来到强制执行阶段一年多，却因贵州省独山县教育局不作为拒不配合执行法院生效裁定等因素，苦苦等待四年多等来的是开发商破产清算的裁定！我们一家一辈子心血加上外债三百余万元几乎华为泡影，谁来还我公道？难道政府部门就可以为所欲为，一手遮天了吗？

我家于2016年1月经人介绍到贵州省黔南州都匀市独山县承接贵州新雅五福恒泰房地产开发有限公司独山大学城商业长廊的房建项目。当时，独山县教育局大学城管理委员会在收取了贵州新雅五福恒泰房地产开发公司一千三百余万资金后，在该公司未取得房地产开发项目必需的任何一样证件，此位于当时独山县教育局徐对面不足百米的项目就于2016年1月给我们出开工令以李安平施工队名义组织工人及材料动工建设，（新雅公司在2015年就依次被法院列入失信黑名单，早就丧失开发资格，当时我们不知情）我们发现以上情况后多次向独山县相关主管部门反应均无果。2016年6月因新雅五福恒泰开发公司连第一次工程款都没有按时拨付，项目被迫停工，至2016年11月经独山县教育局大学城管理委员会调解，调解结果为我们清点移交现场材料给新雅公司，并要求我方不得阻拦新雅公司继续施工，工程款和现场材料款待工程审计结算后一周内付清，（后因开发商手续及资金问题再次停工）至今已四年多，工人工资由教育局分批次用新雅公司交的资金代付完毕，拖欠工程款及现场材料款三百余万元经我们四处举债聘请律师交诉讼费起诉至贵州省独山县人民法院到强制执行阶段，因新雅公司没有别的可供执行财产，故申请执行新雅公司交在独山县教育局大学城管委会的资金，（我们对这笔款项做过诉前保全），但教育局给出情况说明称新雅公司交的款项除代付工人工资后所有资金用来支付大学城建设征地费用。2020年1月被迫终止执行程序，直至2020年10月份我们再次向法院申请恢复执行，教育局还是声称新雅公司交的款项已经支付征地费用，无余款，直至目前此项目用地还属独山县政府所有，当时新雅公司并未办理《建设用规划地许可证》《建设工程规划许可证》《国有土地使用证》该项目的规划审批、征地、用地审批手续，该项目系非法用地，用新雅公司交的款项支付大学城建设征地费一说根本没有法律依据。我们要求执行此款项属合法合理，为何独山县教育局作为政府部门，却知法不尊，违法拒不整改？

一直拖到2021年1月14号等来了黔南州中级人民法院的一份关于新雅五福恒泰房地产公司破产清算裁定书，让我们最后一丝希望的全部破灭！ 因此项目我们早已负债累累，分别被各个债权人起诉列入限高失信黑名单，寸步难行，万般无奈之下只得向银行贷款，亲人朋友借款垫付部分款项和诉讼费用，我和家人一直尊重法律，相信政府，没想到四处举债官司判决下来还是无法执行。因各种沉重的债务早已累及父母家人，我也因此事身心俱疲极度焦虑患上重度忧郁症，于2020年5月份自杀后经发现抢救过来，我的死不值一提但感觉对不起信任我帮助过我的亲戚朋友，我和家人都想不明白，政府违法违规在先，在我们诉讼判决下来后拒不配合执行在后，为何政府违法违规操作导致的损失让我们来承担？所以希望上级单位能够重视督促独山县教育局给予解决为盼，如还是不能解决，被逼无奈唯有再次以生命维权！